Договор на разработку инженерных проектов, проекта электроснабжения
ООО «Лазурит», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________ с одной стороны, и гр. _______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить работы по разработке инженерных проектов помещения Заказчика по адресу _______________________, общей площадью по горизонту пола ______ кв.м., согласно перечню работ, приведенному в приложении №1 (перечень документации), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.
- Объем работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются приложением №1 к настоящему договору и является неотъемлемой частью настоящего договора.
- Документация к каждой из услуг, перечисленных в приложении №1 письменно согласовывается с Заказчиком.
- Все работы в рамках настоящего договора оказываются/производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, соответствующими СНИПами и другими регламентирующими актами и документами, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях.
- Стоимость работ по настоящему договору составляет ________ (_______________________) рублей.
- При заключении настоящего договора Заказчик оплачивает аванс за работы в размере ________ (_______________________) рублей. Оставшаяся часть суммы оплачивается поэтапно по факту сдачи-приемки конкретного проекта в соответствии с приложением №1.
- Стоимость работ является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит.
- Все дополнительные работы и услуги, не указанные в приложении №1, оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом стоимости работ Подрядчика на день их фактического выполнения.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
- Подрядчик обязуется начать выполнение работ по настоящему договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
- Подрядчик обязуется выполнить все работы и согласно приложению №1 настоящего договора и подписать окончательный «Акт сдачи-приемки результата работ» (далее по тексту «Акт») по настоящему договору в течение ___(_______________) календарных дней с момента начала работ.
- При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих актах сдачи-приемки работ или дополнительных соглашениях к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.
- Проведение встреч Подрядчика (в т.ч. инженера или прораба) с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения вне офиса не предусматривается.
- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части выполненных работ.
- За просрочку срока окончания и сдачи всех работ по настоящему договору по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать 5% (пяти процентов) от суммы работ по настоящему договору.
- Работы по настоящему договору считаются выполненными после подписания Сторонами окончательного «Акта сдачи-приемки результата работ».
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
- Заказчик обязуется:
- Передать Подрядчику до начала работ необходимую техническую документацию, имеющуюся у него в наличии (дизайн-проект, план помещения, копию строительного проекта, план БТИ и т.п.).
- Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.
- При необходимости своевременно предоставить Подрядчику помещение, подлежащее разработке инженерных проектов.
- Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим договором.
- В течение срока действия настоящего договора, а также в течение одного года после прекращения действия настоящего договора не переманивать сотрудников Подрядчика для выполнения работ связанных с проектной деятельностью. А в случае перехода сотрудника Подрядчика на прямую работу к Заказчику оплатить Подрядчику 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждого перешедшего к Заказчику сотрудника.
- Подрядчик обязуется:
- Выполнить работы в полном объёме в соответствии с приложением №1 настоящего договора, при условии содействия Заказчика;
- Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем Договоре;
- Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора;
- Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки в работе, в течении всего времени проведения работ.
- Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.
- Согласовывать результат работ с Заказчиком.
- Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством.
- Подрядчик имеет право:
- Привлечь третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работы субподрядчиков как за свои собственные.
- Сдать работы по настоящему договору досрочно по соглашению с Заказчиком.
- Использовать разработанные проекты помещения Заказчика в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса помещения.
- Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.
- Заказчик имеет право:
- В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.
- Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ
- Для передачи готовой проектной документации Подрядчик обязан устно или с помощью средств связи уведомить Заказчика об окончании работ.
- Заказчик обязан получить разработанную проектную документацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.
- Сдача работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
- Акт сдачи-приемки результата работ в целом или этапа работ должен содержать, в том числе, наименование сторон, указание о лицах, выступающих от имени сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, качество их выполнения, стоимость работ.
- Оплата выполненных по настоящему договору работ (этапов работ) производится Заказчиком в размере, предусмотренном настоящим договором.
- За просрочку оплаты работы, выполненной в соответствии с настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать 5% (пяти процентов) от суммы работ по настоящему договору.
- В случае невозможности вовремя закончить работы по настоящему договору по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ в размере, пропорциональном выполненному объему работ.
- В случае неверного указания общей площади ремонтируемого помещения в п.1.1 настоящего договора, записанной со слов Заказчика, Заказчик обязуется оплатить дополнительную стоимость работ, пропорционально реальной площади помещения.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензию необходимо отправить одновременно на юридический адрес Подрядчика и адрес электронной почты Подрядчика, указанный в настоящем договоре. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней.
- В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения истца с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
- Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору при наличии вины. Виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
- Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств.
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
- Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
- Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.
- Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
- Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по договору.
- При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
- Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных недель и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
- Все приложения к настоящему договору, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, являются его неотъемлемой частью.
- Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
- На момент подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
- Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
- В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Подрядчика об изменении своих банковских реквизитов принимаются к исполнению Заказчиком для оплаты цены настоящего договора только в случае, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до предусмотренной настоящим договором даты такой оплаты.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ)
- Силовое электрообурование и внутренние электроосвещение (ЭОМ)
- Резервное (бесперебойное питание) ДГУ с подбором автоматики
- Система заземления и молниезащиты
- Система антиобледенения
- Наружное освещение и архитектурная подсветка
- Согласование проектной документации с ФГУ «Ростехнадзор» (ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Энергобаланс – Столица»)
- Структурированная кабельная сеть (телефон/интернет)
- Телефикация (ТВ)
- Мультирум (аудио/видео)
- Проект усиления сотовой связи
- Пожарная сигнализация
- Оповещение о пожаре
- Охранная сигнализация
- Видеонаблюдение
- Пассивная безопасность
- Контроль и управление доступом
- Охрана периметра
- Водопровод и канализация
- Отопление
- Водяное пожаротушение
- Вентиляция и кондиционирование
Как получить более подробную информацию
Звоните: (495) 223-92-10
Пишите: mail@erpg.ru
Или отправьте сообщение - и мы ответим вам в ближайшее время →